民事起诉状(装修合同纠纷)
发布时间:2022-11-24 14:50:09
浏览数:次
民事起诉状(装修合同纠纷)
民事起诉状
原告:
被告:
诉讼请求:请求人民法院依法判决:1、解除原、被告签订的《住宅室内装饰装修工程施工合同》;2、被告退还原告已付装修款100000元人民币,被告的经营者以个人财产对10万元承担责任;3、被告承担本案诉讼费。
事实及理由
年8月22日原、被告签订住宅室内装饰装修工程施工合同》,约定被告对原告平坝区?房屋进行室内装修,工程日期为8月28日至11月18日,签订合同当日原告支付了10万元装修款。
年10月中旬,被告停工,导致房屋装修无进展。原告多次催被告动工,被告承诺开始装修,并与原告在11月21日签订《关于住宅室内装饰装修工程施工合同的补充协议》,约定12月20日还未完工交付的,被告应无条件全额退还合同价款并将房屋钥匙交给原告。
被告在签订补充协议之后,一直也没有开始装修,经多次催促,被告均是停工状态,现原告根据双方的约定,根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,提起诉讼,请求人民法院支持原告诉讼请求。
此致
?人民法院
具状人:
二零二零年一月十四月
热门文章:
- 述职报告幼儿园范文【优秀范文】2024-03-28
- 2023沉迷网络的危害作文6篇(全文完整)2024-03-28
- 学校执行校长在高一新生军训闭营仪式上讲话2024-03-27
- 2023年度“维度”写作提纲30例-52024-03-27
- 2023年市直部门(单位)主要负责人学习班辅导报告:审视、谋划和推动高质量发展2024-03-27
- 领导干部测评改进提升方案【精选推荐】2024-03-27
- 2023年度市总工会关于产业工人队伍建设情况汇报材料2024-03-27
- 2023年县涉法涉诉信访突出问题专项整治工作表态发言(完整文档)2024-03-27
- 2023年市民政局教育情况阶段性总结2024-03-27
- 2023年度交流发言:坚定信念守住底线(完整)2024-03-27
相关文章:
- 民事检察工作存在的问题和工作打算2篇2022-08-24
- 民事检察优秀办案团队事迹材料6篇2022-10-07
- 物业民事起诉状2022-11-22
- 法人(民事)起诉状通用版2022-11-24
- 2023年民事诉讼答辩状21篇(完整文档)2023-04-06
- 民事答辩状1五篇2023-05-29
- 离婚案件民事起诉状(20篇)2023-08-19
- 最新民事起诉状案例(20篇)2023-09-02
- 民事纠纷调解协议书格式(10篇)(全文)2023-09-11
- 最新酒店承包经营合同纠纷(23篇)(全文)2023-08-10
- 厂房设备租赁合同纠纷(23篇)【完整版】2023-09-02
- 托管合同纠纷(6篇)(完整)2023-09-03
- 最新建材买卖合同纠纷案例(19篇)2023-09-05
- 2023年贷款服务合同纠纷(23篇)2023-09-05
- 2023年建材买卖合同纠纷案例,建材买卖合同纠纷起诉状(18篇)【优秀范文】2023-09-19
- 2023年动迁房买卖合同纠纷(3篇)(全文完整)2023-09-24
- 厂房设备租赁合同纠纷(16篇)(精选文档)2023-10-29
- 标准装修工程合同书2022-11-19
- 2023年装修合同样本装修合同【10篇】【通用文档】2023-02-20
- 房屋装修工程合同【10篇】(范例推荐)2023-03-21
- 装修的工程承包合同(完整文档)2023-03-31
- 装修公司新开业祝福语,菁选3篇2023-04-18
- 装修工作总结通用(完整文档)2023-04-30
- 2023年度装修公司周工作总结范文7篇2023-06-14
- 装修材料费用合同,菁选3篇(范文推荐)2023-07-07
- 装修包工合同7篇(完整文档)2023-07-16
- 最新门面店装修合同书,门面房装修合同(21篇)(2023年)2023-08-07